+7 (495) 332-37-90Москва и область +7 (812) 449-45-96 Доб. 640Санкт-Петербург и область

Договор бытового подряда на ремонт жилого помещения между физическими лицами

Договор бытового подряда на ремонт жилого помещения между физическими лицами

Наём гражданами частных мастеров для выполнения ремонта или строительства жилья — явление распространённое. При значительном объёме работ нанимают строительную бригаду, укомплектованную необходимыми специалистами. Востребованность таких небольших групп мастеров сегодня высока, поэтому рынок труда реагирует соответственно — предложений тоже много, в том числе, и заманчивых. На практике при обращении к частным мастерам используют как устную, так и письменную форму договора. В устной форме обычно договариваются с бригадами, работающими неофициально, или с хорошо знакомым подрядчиком, в профессионализме и порядочности которого не сомневаются. Обращаясь к бригадам, работающими без регистрации , следует учитывать следующие обстоятельства:.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Договор бытового подряда на ремонт жилого помещения

Наём гражданами частных мастеров для выполнения ремонта или строительства жилья — явление распространённое. При значительном объёме работ нанимают строительную бригаду, укомплектованную необходимыми специалистами. Востребованность таких небольших групп мастеров сегодня высока, поэтому рынок труда реагирует соответственно — предложений тоже много, в том числе, и заманчивых. На практике при обращении к частным мастерам используют как устную, так и письменную форму договора.

В устной форме обычно договариваются с бригадами, работающими неофициально, или с хорошо знакомым подрядчиком, в профессионализме и порядочности которого не сомневаются. Обращаясь к бригадам, работающими без регистрации , следует учитывать следующие обстоятельства:. Для справки. Даже если строительная бригада зарегистрирована как юридическое лицо, но письменный договор подряда с ней не составлялся, взыскать что-то с подрядчика по итогам работ практически невозможно.

При обращении к доверенному исполнителю не ограничивайтесь только устным согласованием — подрядчик может что-то забыть, не так понять, да и отношения за время ремонта могут измениться в худшую сторону. Изложите письменно и изобразите в виде схем всё то, что не отражено в вашем проекте — это сведёт к минимуму вероятность принятия прорабом решений по своему усмотрению и избавит вас от расходов на переделки. Обращение к строительной фирме, выбранной по рекомендации друзей или другим причинам — более распространённая ситуация, и здесь лучшим решением будет заключение письменного договора.

Подвидом договора подряда является договор бытового подряда, особенностью которого является личное, некоммерческое использование создаваемой вещи. Ремонт квартиры, в частности, оформляется договором бытового подряда. Для признания договора заключённым, согласно ст. В договоре подряда законодательство предусматривает обязательное указание двух существенных условий:.

Условия по цене и качеству ст. Договор подряда может содержать и другие условия, касающиеся иных аспектов — транспортные расходы, электроэнергия, услуги охраны, питание, проживание и т. Необходимость их указания в договоре зависит от конкретной ситуации и характера возможных разногласий между сторонами, возникших в ходе договорных отношений. Скачать пример договора подряда doc и pdf. Если фирма согласна заключить с вами договор, то для его составления прораб предварительно выслушает ваши условия, сопоставляя их со своими возможностями и выгодами.

До момента подписания контракта, чтобы не потерять подряд, исполнитель постарается пойти навстречу большинству ваших пожеланий, и этим следует воспользоваться на предварительных переговорах. Запишите на бумаге достигнутые в ходе устных обсуждений договоренности:. Предъявите прорабу сделанные записи, которые должны быть подробными и чётко сформулированными, и попросите расписаться в ознакомлении — содержание этого чернового чек-листа должно быть включено им в договор подряда.

После подписания договора заставить прораба выполнить что-то упущенное без дополнительной оплаты будет сложно. Учитывая отсутствие у большинства заказчиков опыта в составлении письменных договоров, это чаще всего делает подрядчик и приносит вам на подпись несколько экземпляров уже готового документа, отпечатанного на использующемся в их фирме бланке, который должен содержать, в том числе, результаты ваших с ним предварительных договорённостей.

Не торопитесь подписывать договор без проверки содержания, положившись на соблюдение предварительных договорённостей. Составитель договора всегда стремится использовать своё авторство с выгодой для себя — размыть или понизить ответственность исполнителя, расширить свои права, увеличить сроки выполнения работ. С этой целью в документе могут быть использованы не знакомые вам термины, допускающие двоякость толкования формулировки и т.

Лучший способ вникнуть в суть договора, особенно на значительный объём работ — сходить с ним к юристу. Скрывать от подрядчика своих намерений при этом не стоит — на поправки в договор, рекомендованные юристом, будет меньше возражений. Кроме консультации у юриста, многое по проверке договора можно и нужно сделать самому. На примере фрагментов различных договоров подряда рассмотрим, как избежать подводных камней при его подписании. Все экземпляры договора должны быть одинаковыми по содержанию, особенно важно соответствие числовых значений суммы и номера счетов.

Нельзя подписывать экземпляры договора, где оттиск печати не чернильный, а ксерокопирован. Договор подряда должен содержать полную информацию по установочным данным и реквизитам сторон: Ф.

Используя сведения о подрядной организации, проверьте, существует ли такая фирма, и действует ли она на момент заключения договора, так как рекламная информация о ней в СМИ может быть устаревшей.

Позвоните руководителю, чья фамилия указана в договоре, и спросите, подписывал ли он этот документ. Для идентификации назовите номер договора, дату подписания, предмет и цену подряда. На момент подписания вы должны быть уверены, что в контракт внесены данные именно этого руководителя. Указанная в договоре цена должна соответствовать данным прилагаемой к нему сметы и вашим предварительным расчётам. Следует избегать заключения договора с плавающей ценой подряда и добиваться её указания в твёрдой форме.

Все предварительно достигнутые договорённости, зафиксированные на черновиках, должны быть отражены в контракте. При использовании прорабом субподрядчиков необходимо выяснить, какого рода договоры с ними заключаются. Если оформляется договор субподряда, то субподрядчик несёт ответственность за свои действия перед генподрядчиком и заказчиком. Если же генподрядчик заключает с ним самостоятельный договор, выступая уже в роли заказчика, то такой субподрядчик подчиняться вам уже не будет — только своему заказчику.

Отсутствие вас в этой связке чревато сложностями в согласовании выполнения объёма субподряда. На конкретном примере рассмотрим, как превратить право в бесправие, а то и в абсурдную обязанность. Фактически это означает, что вы не можете повлиять на ход выполнения работ, если увидите ошибки.

Форма выплаты вознаграждения указывается в виде списания средств со счёта заказчика на счёт подрядчика, либо внесения заказчиком наличных денег в кассу подрядчика. Мы рекомендуем вообще избегать авансовый платежей за предстоящие работы, а оплачивать все только по факту.

По большому счёту, каждый пункт договора может нести в себе как явный, так и скрытый смысл, вникнуть в который без наличия опыта и знаний в области строительства сложно. Поэтому проконсультируйтесь по содержанию договора со знакомым прорабом — его помощь будет не менее ценной, чем оценка юриста. Выплата вознаграждения заказчиком подрядчику, как правило, сложностей не вызывает — деньги либо перечисляются, либо вносятся в кассу фирмы с выдачей подтверждающих документов.

Но в ходе выполнения работ нередко возникает необходимость выдачи наличных денег прорабу на какие-то расходы. Выдачу сумм до рублей редко документируют, ограничиваясь записью в блокноте за подписью получателя. Если же сумма значительна, то лучше оформить расписку, которая, не подменяя договора, тоже принимается к рассмотрению судом в качестве доказательства, причём, без заверения нотариусом.

Делается это по следующим правилам:. Предлагаем скачать образец расписки DOCX. Если нет возможности или желания оформлять расписку, при выдаче денег придерживайтесь следующих правил:. Оригинал статьи размещен здесь:. ВотЭтоРемонт Ру subscribers.

Подрядчик обязуется произвести в квартире Заказчика или в доме, принадлежащем Заказчику своими силами, инструментами, механизмами ремонт помещения согласно прилагаемой к договору смете, с соблюдением действующих технических условий на ремонт жилых помещений. При необходимости изменения срока начала или окончания работ каждая из сторон обязана сообщить об этом другой стороне не позднее чем за 48 часов до его наступления.

Не каждый самостоятельно может провести ремонт квартиры. Именно поэтому лучшим решением будет обратиться за помощью к настоящим профессионалам своего дела. Но если вы хотите обезопасить себя — заключите договор подряда на ремонт квартиры. В случае заключения подобного соглашения вы можете быть на девяносто-сто процентов уверены в конечном результате. Даже если вторая сторона, а именно — исполнитель, нарушит свои обязательства, деньги вам будут возвращены. Кроме того, зачастую нарушение условий договора влечет за собой материальную компенсацию.

Обращайте большое внимание на то, чтобы договор был составлен в соответствии с законодательством и во всем правилам. Это значит, что помимо предмета договора, которым в этом случае выступает ремонт квартиры, следует указать права и обязанности каждой из сторон.

Это будет особенно полезно тем, кто подобные соглашения заключает впервые. В случае нарушения условий работы или же вовсе их невыполнения — будьте уверенны, деньги вам будут возвращены в полном объеме.

Именно с этой целью отдельным пунктом в договоре прописывается ответственность сторон. Но вы в свою очередь также не должны нарушать условия соглашения. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по ремонту квартиры по адресу: , именуемый в дальнейшем Объект, согласно проектно сметной документации, прилагаемой к настоящему договору и пожеланиями Заказчика, выраженными в письменной форме. Стоимость материалов определяется фактическими ценами в соответствии со сметой и выбором Заказчика.

Сроки выполнения работ составляют месяцев с момента начала работ на объекте. В связи с технологической необходимостью, сроки могут корректироваться по взаимной договоренности. В случае, если в ходе выполнения работ по настоящему Договору обнаружится необходимость проведения работ, не предусмотренных сметой, стороны письменно согласовывают новые сроки, стоимость и порядок выполнения дополнительных объемов работ, что оформляется соответствующими дополнениями к настоящему Договору.

Заказчик обязуется, в случае надлежащего выполнения, оплатить Подрядчику работы согласно смете и материалы согласно перечню. К моменту начала работ по настоящему Договору обеспечить надлежащую подготовку Объекта для своевременного начала работ, нормального их ведения и завершения в срок.

В срок не позднее дней со дня письменного представления рассматривать извещения, уведомления и другие документы, представляемые Подрядчиком в связи с выполнением его обязательств по настоящему Договору. Предоставить Подрядчику помещение для складирования материалов и бытовое помещение для рабочих.

Обеспечить возможность отключение стояков отопления и водоснабжения, опрессовки системы, если будут проводиться сантехнические работы.

Совместно с представителем Подрядчика подписать акт приемки объекта для производства работ по настоящему Договору. Приступить к выполнению работ по настоящему Договору в срок не позднее дней с момента получения авансового платежа Заказчика. Выполнить своими силами и техническими средствами все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

Обеспечить выполнение ремонтных работ в соответствии с требованиями действующих в России Строительных норм и правил СНиП , правилами Госгортехнадзора, пожарной безопасности, техники безопасности, санитарными нормами и правилами производства работ в г.

По окончании работ, в течение дней на Объекте передать строительную площадку освобожденной от строительного мусора и техники. Подрядчик имеет право привлекать третьих лиц для выполнения работ по настоящему Договору, требующих специальных лицензий и разрешений.

При этом ответственность за качество и сроки выполняемых такими лицами работ несет Подрядчик. Авансовый платеж входит в общую стоимость работ. Удержанные суммы выплачиваются при окончательном расчете за выполненные работы. Окончательный расчет производится после подписания обеими сторонами акта приема-сдачи работ, не позднее дней после подписания акта.

В случае наличия у Заказчика обоснованных претензий по качеству предъявленной работы, Подрядчик обязан устранить недостатки и дефекты за свой счет, если эти недостатки и дефекты не являются следствием применения некачественных материалов, предоставленных Заказчиком.

Наличие недостатков и дефектов, а также сроки и порядок их устранения определяется двусторонним актом Заказчика и Подрядчика. Гарантии качества работы Подрядчика, предусмотренные действующим на момент заключения настоящего Договора законодательством РФ, распространяются только на результаты работ, выполняемых Подрядчиком и привлеченными им третьими лицами в соответствии с условиями настоящего Договора.

Гарантийный срок на результаты работ, выполненных Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора, устанавливается на года с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных Подрядчиком работ. В случае обнаружения в пределах предусмотренного п. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут материальную ответственность в соответствии с действующим на момент заключения настоящего Договора законодательством РФ.

Подрядчик несет полную ответственность за ущерб, нанесенный третьим лицам в связи с производством работ по настоящему Договору, если такой ущерб является следствием ненадлежащего выполнения им своих обязательств. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая военные действия на территории исполнения Договора, гражданские волнения, эпидемии, стихийные бедствия и другое.

Наступление обстоятельств по п. Сторона, которая не исполняет свои обязательства в силу форс-мажорных обстоятельств, должна письменно известить другую сторону о наступлении таких обстоятельств в течение дней со дня наступления форс-мажорных обстоятельств.

При отсутствии такого извещения эта сторона не может ссылаться на наличие таких обстоятельств. Если форс- мажорные обстоятельства действуют на протяжении дней подряд, настоящий Договор может быть расторгнут сторонами путем письменного уведомления другой стороны, при этом стороны обязаны произвести взаиморасчеты, исключающие претензии друг к другу. Все споры и разногласия, которые могут иметь место в процессе исполнения сторонами настоящего Договора, стороны разрешают путем переговоров, а при невозможности достижения согласия — в арбитражном суде г.

По взаимному согласованию сторон для разрешения возникших споров и разногласий, в качестве третьих лиц, могут быть привлечены представители компетентных организаций, разъяснения которых по спорным вопросам могут быть признаны сторонами исчерпывающими. Расходы по привлечению таких лиц для разрешения спорных вопросов несет сторона, доводы которой будут признаны неверными. Досрочное расторжение настоящего Договора может иметь место по взаимному письменному соглашению сторон на условиях, предусмотренным действующим законодательством РФ.

Подрядчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, в случае остановки Заказчиком выполнения работ по настоящему Договору по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок более одной недели. Сторона, решившая расторгнуть Договор по основаниям, предусмотренным п. В случае расторжения Договора по основаниям, предусмотренным п. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами, относящиеся к данному Договору, теряют силу.

Настоящий Договор может быть изменен или дополнен. Любые изменения и дополнения настоящего Договора имеют силу только в том случае, если они согласованы сторонами и оформлены в письменном виде. В процессе действия настоящего Договора стороны руководствуются законодательством РФ.

Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменениях законодательства, которые могут существенно повлиять на выполнение условий настоящего Договора. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, причем оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. Тип документа: Договор строительного подряда Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.

Размер файла документа: 21,6 кб. Скачать в. В чем заключается его преимущество? На что следует обращать внимание? Да, спасибо! Спасибо Вам! Договоры Образцы документов Консультации юриста Советы юриста Календарь

Договор на выполнение ремонта квартиры – Образец, бланк 2020 года

Подрядчик обязуется произвести в квартире Заказчика или в доме, принадлежащем Заказчику своими силами, инструментами, механизмами ремонт помещения согласно прилагаемой к договору смете, с соблюдением действующих технических условий на ремонт жилых помещений. При необходимости изменения срока начала или окончания работ каждая из сторон обязана сообщить об этом другой стороне не позднее чем за 48 часов до его наступления.

Об изменении сроков делается соответствующая запись в обоих экземплярах договора. Пеню в указанном размере Заказчик уплачивает Подрядчику также при просрочке оплаты задолженности за материалы и работу пункты 2 и 10 договора. При наличии уважительных причин Заказчик вправе во всякое время до окончания работы отказаться от договора, уплатив Подрядчику вознаграждение за выполненную часть работы и возместить ему убытки, причиненные расторжением договора, с зачетом того, что Подрядчик сберег вследствие расторжения договора.

Заказчик обязуется подготовить помещение для производства ремонта: укрыть во избежание порчи мебель, пол, убрать мешающие работе предметы, отвести место для хранения инструмента и вещей работающих.

Подрядчик отвечает за повреждение или порчу находящихся в ремонтируемых помещениях мебели, полов, электропроводки, электроприборов, санитарно-технического оборудования, стекол и другого имущества. Заказчик обязан принять выполненные работы в день их завершения.

Претензии могут быть заявлены Заказчиком Подрядчику в течение 1 месяца со дня приемки работ. В случае разногласия между Заказчиком и Подрядчиком по качеству произведенного ремонта, Заказчик вправе требовать назначения экспертизы.

Заказчик, обнаруживший недостатки в работе Подрядчика по исполнению ремонтных работ при их сдаче-приемке вправе ссылаться на них только в случаях, если в акте были оговорены указанные недостатки либо возможность последующего предъявления требований об их устранении.

Заказчик, принявший работу Подрядчика без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли и должны были быть установлены при обычных условиях приемки ремонтных работ по настоящему договору явные недостатки.

Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от условий настоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки скрытые недостатки , в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок по их обнаружении.

При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков или их причин по требованию любой из сторон настоящего договора должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий настоящего договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками.

В указанных случаях расходы по проведению экспертизы несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами договора, - обе стороны поровну. При основательности претензии Подрядчик обязан за свой счет в недельный срок устранить недоделки.

При уклонении Заказчика от принятия выполненной по настоящему договору работы и если такое уклонение повлекло за собой просрочку Подрядчиком сдачи произведенной по договору работы, риск случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненной работы признается перешедшим к Заказчику с момента, когда сдача-приемка работы по условиям настоящего договора должна была состояться.

Сторона договора, имущественные интересы деловая репутация которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору другой стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой стороной убытков, под которыми понимаются расходы, которые сторона, чье право нарушено, произвела или произведет для восстановления своих прав и интересов; утрата, порча или повреждение имущества реальный ущерб , а также неполученные доходы, которые эта сторона получила бы при обычных условиях делового оборота, если бы ее права и интересы не были нарушены упущенная выгода.

Любая из сторон настоящего договора, не исполнившая обязательства по договору или исполнившая их ненадлежащим образом, несет ответственность за упомянутое при наличии вины умысла или неосторожности. Отсутствие вины за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору доказывается стороной, нарушившей обязательства.

Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, стороны будут стремиться разрешать дружеским путем в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, обмена письмами, уточнением условий договора, составлением необходимых протоколов, дополнений и изменений, обмена телеграммами, факсами и др.

При этом каждая из сторон вправе претендовать на наличие у нее в письменном виде результатов разрешения возникших вопросов. При недостижении взаимоприемлемого решения стороны вправе передать спорный вопрос на разрешение в судебном порядке в соответствии с действующими в Российской Федерации положениями о порядке разрешения споров между сторонами-участниками коммерческих, финансовых и иных отношений делового оборота. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и условиях настоящего договора, но прямо или косвенно вытекающим из отношений сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию сторон договора, имея в виду необходимость защиты их охраняемых законом прав и интересов, стороны настоящего договора будут руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства Российской Федерации.

Договор может быть расторгнут судом по требованию одной из сторон только при существенном нарушении условий договора одной из сторон, или в иных случаях, предусмотренных настоящим договором или действующим законодательством. Нарушение условий договора признается существенным, когда одна из сторон его допустила действие или бездействие , которое влечет для другой стороны такой ущерб, что дальнейшее действие договора теряет смысл, поскольку эта сторона в значительной мере лишается того, на что рассчитывала при заключении договора.

Договор может быть расторгнут сторонами его или по решению суда, если в период его действия произошло существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, когда эти обстоятельства изменились настолько, что, если бы такие изменения можно было предвидеть заранее, договор между сторонами его вообще не был бы заключен или был бы заключен на условиях, значительно отличающихся от согласованных по настоящему договору.

Последствия расторжения настоящего договора определяются взаимным соглашением сторон его или судом по требованию любой из сторон договора. При наличии достаточных к тому оснований по обоюдному решению сторон настоящий договор может быть пролонгирован продлен сроком действия на период, определяемый соглашением сторон.

Решение сторон о продлении срока действия настоящего договора может быть оформлено протоколом переговоров сторон, а при отсутствии необходимости внесения изменений и уточнений в текст договора - путем соответствующих отметок о пролонгации договора на экземплярах сторон с подписью и печатью каждой из сторон. Прекращение действия настоящего договора влечет за собой прекращение обязательств сторон по нему, но не освобождает стороны от ответственности за нарушения, если таковые имели место при заключении или исполнении настоящего договора.

Фамилия, И. Приложение 1. Документ, подтверждающий полномочия - право ответственного представителя Подрядчика на заключение подписание данного договора - лучше подлинники к каждому экземпляру договора для сторон! Приложение 2. Приложение 3. Сохраните ссылку на документ в социальных сетях или скачайте его себе на компьютер.

Подрядчик несет ответственность за качество материала. Стоимость материалов определена соглашением сторон договора. Подрядчик обязан своевременно предупредить Заказчика: а о непригодности или недоброкачественности материала, полученного от Заказчика; б о том, что соблюдение указаний Заказчика грозит годности или прочности выполняемой работы; в о наличии иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, грозящих годности или прочности выполняемой работы.

При нарушении таких сроков по вине Заказчика последний несет ответственность в тех же пределах. Обязанность организации проведения экспертизы возлагается на Подрядчика. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. Cкачать сейчас в формате DOC.

Советы офисному сотруднику: Как совмещать работу в офисе и здоровый образ жизни Не секрет, что офисный труд негативно сказывается и на физическом, и на психическом состоянии работника. Фактов, подтверждающих и то и то, существует довольно много. Как понять, что коллектив вас не уважает На работе каждый человек проводит значительную часть своей жизни, поэтому очень важно не только то, чем он занимается, но и то, с кем ему приходиться общаться.

Офисные хроники или как противостоять сплетням Сплетни в рабочем коллективе — вполне обыденное явление, причем не только среди женщин, как это принято считать.

Как нужно разговаривать с начальником: антисоветы Предлагаем вам ознакомиться с антисоветами, которые подскажут, как не надо разговаривать с начальником офисному работнику. Договор бытового, арендного, строительного подряда. Скачать Word, doc.

Договор с бригадой строителей на ремонт квартиры

При этом собственнику предпочтительно составить договор на ремонт между физическими лицами, чтобы избежать возможных негативных последствий. Образец этого документа, его важнейшие условия подробно рассмотрены в материале. Образец договора на ремонт квартиры между физ лицами word. Подобные виды соглашений в гражданском законодательстве называют договорами подряда.

Имеются в виду правоотношения двух сторон:. Договор подряда могут заключать как юридические, так и частные лица. Поэтому 2 гражданина также вправе подписать подобный документ. В случае с ремонтом квартиры речь идет о бытовом подряде. Составить подобное соглашение — в интересах как собственника квартиры, так и человека, ремонтирующего ее:.

Наряду с этими существенными условиями сторонам необходимо позаботиться о том, чтобы указать и другие важные пункты соглашения. Стандартный образец договора должен содержать информацию о порядке расчетов, закупки строительных материалов, процедуре приемки работы и т.

Стороны обязательно указывают свои ФИО, паспортные и контактные данные. Заказчик и исполнителю лучше обязательно убедиться в правильности сведений, то есть проверить документы лично. К тому же в интересах заказчика убедиться в том, что он имеет дело именно с собственником квартиры, а не с арендатором.

Иначе возникает риск того, что работы проводятся без согласия владельца, а значит, и получение платы за них не гарантированно. Предмет договора прописывается особенно подробно. Необходимо указать конкретные виды работ например, отделка потолка, укладка линолеума, оклейка обоев в коридоре и спальне, замена коммуникаций и т. Обычно это делают в смете, которую выносят в приложение к договору рассмотрено ниже. По сути, этот пункт подробно раскрывает предмет — что именно должен сделать исполнитель, как будет происходить оплата, какие права имеет заказчик и в то же время что именно он обязан обеспечить для исполнителя.

Выделять отдельно права исполнителя необязательно, однако он вправе не выполнять указания заказчика, если в результате проведенных работ будут нарушены технические, строительные или другие нормы например, повреждение несущих конструкций, незаконная перепланировка и т. Обязанности заказчика в основном состоят в том, что он обеспечивает исполнителю доступ в помещение в оговоренное время, а также не привлекает для работы никаких других лиц если это не предусмотрено договором.

К тому же заказчик должен обеспечить своевременную оплату за услуги исполнителя. В этом пункте важно прописать дату начала и дату окончания работ. Также можно определить длительность рабочего дня — например, с 09 часов 00 минут до 20 часов 00 минут или неограниченно.

Тогда собственник предоставляет работнику доступ в квартиру в любое время, то есть передает ему ключи. Стоимость прописывается и в предмете договора, и в приложении к нему в смете. В этом пункте можно продублировать эту информацию, указав общую сумму. К тому же нужно прописать порядок расчетов:.

Также нужно прописать предельный срок оплаты — например, не позднее 1 рабочего дня с момента приемки выполненных работ. Порядок приемки, а также установление гарантийного срока очень важны с точки зрения возможных претензий к качеству.

Эти требования прописываются в отдельных разделах. В остальных разделах стороны прописывают взаимную ответственность, порядок урегулирования возможных разногласий, процедуру досрочного расторжения договора. В конце ставят свои подписи и расшифровки подписей. Нужная и своевременная статья,очень много обмана особенно в закупке материалов Заказчик и исполнитель это новое понятие и я теперь знаю это и свои права в случае описанные в статье.

Полезная статья, сейчас тема ремонта актуальна. Многие покупают квартиры без ремонта, в новых жилищных комплексах. И чтобы сэкономить на ремонте, нанимают частных лиц. Обязательно с ними нужно заключить договор, чтобы обезопасить себя от неприятных последствий и лишних финансовых затрат. Очень часто при выполнении работ между заказчиком и исполнителями возникают спорные моменты по качеству и объему выполненных работ.

Нередки случаи, когда исполнители получая предоплату и вовсе исчезали с деньгами не приступив к выполнению строительных и ремонтных работ. Поэтому очень важно соглашение между сторонами закрепить юридическим документов прописав все необходимые требования и сроки выполнения работ. Сайт просто замечательный. Можно получить консультацию на любой интересующий вопрос доступным языком.

Обращалась на сайт со своими проблемами и всегда получала ответ на интересующие меня вопросы. Большое спасибо юристам сайта за их отзывчивость. Всем Вам огромного успеха в Вашей ьработе.

Не так давно столкнулся с проблемой с рабочими, составили догов но он оказался вообще не такой как должен быть,в итоге работа была не сделана до конца, пришлось отказаться от их услуг. Благодарю автора за подробную изложенную информацию, теперь у меня не будут сомнений, очень пригодится, так как нанимаю другую бригаду.

Наконец то хоть кто то вывел эту животрепещущуюся тему на обсуждение. Все ремонты которые у меня были забрали у меня часть нервов и никаких стандартов для договора со строителями никто как и я не соблюдает и не соблюдал. Дело доходило чуть ли не до драки. Ну вот тут,видно что кто то вывел эту тему в правильно-юридическую и впредь если буду что то перестраивать воспользуюсь такими документами. Спасибо за столь полезную информацию. Эта тема очень злободневная, ведь каждый сталкивался с ситуацией, когда ремонт задерживался на неопределенный промежуток времени, а вы ничего и сделать не могли, ведь договор, как правило, заключался только на словах.

Прочитав статью, где даже формы договора указаны, теперь можно обезопасить себя от таких неприятностей. Оказать возмездные услуги по выполнению ремонта в квартире могут и частные лица, которых можно найти по объявлению в сети, газете и других открытых источниках.

Содержание Законодательное регулирование вопроса Образец договора: пошаговая инструкция по составлению Преамбула и предмет договора Права и обязанности сторон Сроки исполнения Стоимость работ Приемка и требования к качеству работы Прочие положения Приложение 1. Смета Приложение 2. Акт приемки Поделиться ссылкой:. Мнение эксперта. Законодательство описывает существенные требования договора подряда в том числе и бытового — предмет конкретные работы, необходимые результаты деятельности и сроки их исполнения.

Без этих пунктов суд признает договор недействительным. Оцените статью. Сдаем квартиру в аренду парвильно Квартира. Существенные условия договора оказания услуг Документы. Выписка человека из квартиры без его согласия Квартира. Образец договора подряда с физическим лицом Формы документов. Что такое объект незавершенного строительства Общие вопросы. Как правильно принять квартиру в новостройке от застройщика Квартира. Denis Ответить. Отличный договор, именно я такой и искал. Короткий и понятный для обоих сторон.

Николай Ответить. Катя Ответить. Максим Ответить. Владимир Ответить. Алексей Ответить. Ольга Ответить. Нажмите, чтобы отменить ответ.

Задать вопрос эксперту. В ближайшее время мы опубликуем информацию.

При этом собственнику предпочтительно составить договор на ремонт между физическими лицами, чтобы избежать возможных негативных последствий.

Ремонт квартиры всегда связан с финансовыми издержками и, при этом, требует внимательного отношения к его осуществлению. От грамотно составленного договора будут зависеть возможные претензии по его осуществлению и последующему расчету с Исполнителем.

Договор на ремонт квартиры ДРК является соглашением бытового подряда, регламентируемого ст. Согласно ст. В данном варианте, к предмету соглашения относятся ремонтные работы в квартире. В этом разделе документа, как правило, отображается адрес жилого помещения где требуется осуществить ремонт , цена, с возможной ссылкой на смету если она выполнена проектной организацией. Смета является неотъемлемым приложением соглашения. Данный договор относится к публичному договору бытового подряда ст.

К особенностям такого договора относятся:. Если исполнитель свободен, то он не вправе отказаться от осуществления услуг. То есть, если заказчик обращается в компанию, занимающуюся ремонтом квартир с предложением о заключении ДРК, то компания не имеет права отказать ему в этом.

Цена может отображаться, как в соглашении, так и в приложении, в виде сметы. Здесь приводиться ссылка на приложение, если смета на ремонт составлена на отдельном документе. При этом, общую сумму, указанную в смете, можно продублировать, записав в данный раздел.

Также, желательно отобразить окончательный срок расчета — например, не позже 3-х рабочих дней, после подписания приемосдаточного акта.

К обязательному условию относится отображение даты начала осуществления работ и их завершения ст. Поэтому, прежде чем прописать сроки, требуется договориться участникам сделки о датах и оговорить условия продления сроков, а также об ответственности за их несоблюдение.

В зависимости от обстоятельств, сроки выполнения работ могут корректироваться по взаимному согласию. При оформлении ДРК каждый участник соглашения должен оговорить условия сделки, с отображением обязательств каждой стороны. Для этого, до подписания ДРК Исполнитель должен по заявке Заказчика обеспечить предоставление сведений об оказываемых услугах.

Лишь получив все сведения об Исполнителе и убедившись в его порядочности, можно заключать договор, с отображением условий и ответственности сторон за несоблюдение соглашения. Заполняя ДРК, необходимо в соответствующем разделе прописать ответственность сторон при несоблюдении соглашения. Ответственность сторон может выражаться следующими пунктами:.

В данном разделе ДРК отображаются дополнительные условия, уточняющие основные пункты соглашения. Например, в договоре между физлицами можно отобразить:.

Любой договор, оформляемый между сторонами обязан быть подписан участники сделки. Это же относится и к ДРК. После заполнения документа, стороны обязаны перечитать его, исправить ошибки, неточности. Если таковые обнаружены, то переписать документ. Окончательно проверенный договор, должны лично подписать физлица, между которыми заключается соглашение, или представители сторон, если соглашение заключаются между юр.

ДРК не имеет унифицированного шаблона, утвержденного законодательством РФ, поэтому его можно оформить произвольно, но с соблюдением структурных разделов, присущих подобным договорам.

Заполнить договор можно вручную, однако лучше набрать на компьютере и после проверки текста, распечатать его на принтере. При заполнении документа нужно отобразить следующее:. Задать вопрос. Договор аренды Договор купли-продажи Другое. Договор на выполнение ремонта квартиры — Образец, бланк года. Файлы для скачивания : Бланк , doc Образец , doc. Расскажите о ней своим друзьям! Уведомление о. Inline Feedbacks. Договор на строительные работы — Образец, бланк года. Договор на обслуживание газового оборудования — образец и бланк года.

Договор возмездного оказания услуг — Образец, бланк года. Договор о целевом обучении — Образец, бланк года. Договор на оказание транспортных услуг — Образец, бланк года.

Договор закупки — Образец, бланк года.

Договор на ремонт квартиры: с физическим лицом, бланк

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по ремонту квартиры по адресу: , именуемый в дальнейшем Объект, согласно проектно сметной документации, прилагаемой к настоящему договору и пожеланиями Заказчика, выраженными в письменной форме. Стоимость материалов определяется фактическими ценами в соответствии со сметой и выбором Заказчика. Сроки выполнения работ составляют с момента начала работ на объекте.

Договор подряда на ремонт квартиры — основной документ, необходимый для оформления отношений между заказчиком работ и исполнителем. Заключение договора исключительно выгодно обеим сторонам , поэтому не стоит пренебрегать его подписанием.

Подрядчик обязуется произвести в квартире Заказчика или в доме, принадлежащем Заказчику своими силами, инструментами, механизмами ремонт помещения согласно прилагаемой к договору смете, с соблюдением действующих технических условий на ремонт жилых помещений. При необходимости изменения срока начала или окончания работ каждая из сторон обязана сообщить об этом другой стороне не позднее чем за 48 часов до его наступления. Об изменении сроков делается соответствующая запись в обоих экземплярах договора. Пеню в указанном размере Заказчик уплачивает Подрядчику также при просрочке оплаты задолженности за материалы и работу пункты 2 и 10 договора. При наличии уважительных причин Заказчик вправе во всякое время до окончания работы отказаться от договора, уплатив Подрядчику вознаграждение за выполненную часть работы и возместить ему убытки, причиненные расторжением договора, с зачетом того, что Подрядчик сберег вследствие расторжения договора. Заказчик обязуется подготовить помещение для производства ремонта: укрыть во избежание порчи мебель, пол, убрать мешающие работе предметы, отвести место для хранения инструмента и вещей работающих. Подрядчик отвечает за повреждение или порчу находящихся в ремонтируемых помещениях мебели, полов, электропроводки, электроприборов, санитарно-технического оборудования, стекол и другого имущества. Заказчик обязан принять выполненные работы в день их завершения. Претензии могут быть заявлены Заказчиком Подрядчику в течение 1 месяца со дня приемки работ.

Договор подряда на ремонт квартиры – основной документ, необходимый для оформления отношений между заказчиком работ и исполнителем. Заключение договора исключительно выгодно обеим сторонам, поэтому не стоит пренебрегать его подписанием. Этот юридический документ содержит все существенные условия оказания услуг по проведению ремонта – стоимость, объем и виды работ, сроки выполнения, ответственность сторон. Скачать образец профессионального договора на ремонт квартиры 👇👇👇.  Рассмотрим все основные условия для договора подряда о ремонте квартиры, заключаемого между физическими лицами. Существенные условия. К обязательным условиям относятся.

Договор подряда на ремонт квартиры

Ремонт квартиры всегда связан с финансовыми издержками и, при этом, требует внимательного отношения к его осуществлению. От грамотно составленного договора будут зависеть возможные претензии по его осуществлению и последующему расчету с Исполнителем. Договор на ремонт квартиры ДРК является соглашением бытового подряда, регламентируемого ст. Согласно ст. В данном варианте, к предмету соглашения относятся ремонтные работы в квартире. В этом разделе документа, как правило, отображается адрес жилого помещения где требуется осуществить ремонт , цена, с возможной ссылкой на смету если она выполнена проектной организацией. Смета является неотъемлемым приложением соглашения.

Договор подряда на ремонт квартиры между физическими лицами

Не каждый самостоятельно может провести ремонт квартиры. Именно поэтому лучшим решением будет обратиться за помощью к настоящим профессионалам своего дела. Но если вы хотите обезопасить себя — заключите договор подряда на ремонт квартиры. В случае заключения подобного соглашения вы можете быть на девяносто-сто процентов уверены в конечном результате. Даже если вторая сторона, а именно — исполнитель, нарушит свои обязательства, деньги вам будут возвращены. Кроме того, зачастую нарушение условий договора влечет за собой материальную компенсацию. Обращайте большое внимание на то, чтобы договор был составлен в соответствии с законодательством и во всем правилам. Это значит, что помимо предмета договора, которым в этом случае выступает ремонт квартиры, следует указать права и обязанности каждой из сторон.

Договор на ремонт квартиры

.

.

.

.

Комментарии 5
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. idovag1970

    И где же ответ?

  2. conlighna

    Молодец. Держи марку!

  3. knusticesra

    Предложение автору, сделайте цикл видео от А до Я на живом примере.так сказать не возможное невозможно! .

  4. viethiccoldmor

    Здравствуйте Тарас. Стоит ли сейчас покупать квартиру? Не будет ли никаких правовых последствий, если купить недвижимость во время ВП? Просто я за несколько дней до ввода ВП дал задаток продавцу, квартира очень хорошая, давно искал, и тут на тебе.

  5. Онисим

    Приложение шумомер установить на телефон да и замерить как сосед жену свою насилует по вечерам

© 2018-2021 tacina-molodezh.ru